• Бухгалтерское сопровождение бизнеса
  • Налоговое декларирование доходов физических лиц 3-НДФЛ
  • Регистрация и ликвидация ООО, ИП
  • Оптимизация налогов
  • Страхование


+7 812 200-46-59

e-mail: sales@bfg-spb.ru

            


199048, Россия, г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров, 10-я линия, д.59,
Бизнес-центр "Маркусъ", офис 339,
Моб. телефон: +7 911 133 91 69
Телефон офиса: +7 812 200 46 59 

e-mail: sales@bfg-spb.ru

Подрядчик не отвечает за просрочку выполнения работ, допущенную по вине заказчика

Подрядчик не отвечает за просрочку выполнения работ, допущенную по вине заказчика

18 апреля 2013г.
ФАС подтвердил, что поскольку генподрядчик не смог приступить к выполнению работ по вине истца, который не передал ему документацию, то требования последнего о взыскании неустойки за просрочку работ не подлежали удовлетворению.

ФАС Северо-Западного округа в Постановлении № А56-26729/2012 от 05.04.2013 подтвердил, что поскольку генподрядчик не смог приступить к выполнению работ по вине истца, который не передал ему документацию, то требования последнего о взыскании неустойки за просрочку работ не подлежали удовлетворению.

ФАС отметил, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

В случае просрочки генподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, государственный заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в виде пени. При этом генподрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине государственного заказчика.

Информация взята с сайта: Клерк.ру



Отзывы

Работаем с БФГ с 2007 года, и пока менять не собираемся. Думаю это само по себе уже что-то значит.

ООО «Аболъ»
Читать все отзывы
Закрыть

Обратный звонок

Пожалуйста, укажите ваше имя и номер телефона и наш менеджер свяжется с вами в удобное для вас время.

Удобное время звонка

Спасибо

Ваш запрос успешно отправлен.

В ближайшее время вам поступит ответ от наших менеджеров.